甲方（發(fā)包方）： ×××

乙方（承包方）： ×××

由于甲方承包的×××安裝項目的需要，甲方擬將該項目勞務部分的相關事宜承包給乙方，經甲乙雙方本著公平互利的原則，經雙方自愿友好協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵守。

一、項目概況

1.項目內容：百香果架安裝施工；

2.項目地點： ×××縣發(fā)包人指定位置；

3.項目內容：按圖紙進行施工。

4.主要工作內容包含：

二、合同工期

開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期總日歷天數(shù) 天。

三、項目造價

1.項目方式：勞務承包，乙方自備勞務用具；

2.項目價格：每畝承包價格 元/畝（包含勞務費、工人保險費、住宿費、稅費等一切費用），共 畝，總計： 元。項目竣工后按實際工程量結算。

3.結算方式：在進場當天，甲方付給乙方工程款 元；施工進度至50%時，甲方再支付給乙方項目款總價的 %，即 元；完工驗收合格后支付給乙方項目款總價的 %，即 元；剩余 %作為質保金，在質保期屆滿后30個工作日無問題的無息返還。質保期為驗收通過后 個月。

四、甲方的權利與義務

1.參與項目質量和進度的檢查監(jiān)督；

2.及時支付相應承包款。

五、乙方的權利與義務

1、負責本合同履行，按要求組織施工，保質保量完成施工任務；

2、由承包人承擔安全責任及事故責任。

3、負責已完工程成品保護，直至本項目全部完工驗收合格交付發(fā)包人。

4、負責施工場地周圍地下管線和地面農作物的保護工作。承包人在工程的施工過程中，必須采取一切必要的安全防護措施，確保施工過程周邊發(fā)包人的構筑物、管線及道路和農田作物等完好無損，由此產生的費用由承包人承擔。承包人損壞發(fā)包人的防滲系統(tǒng)、構筑物、管道、電纜及道路等，承包人應當按原價進行賠償或按原樣進行修復（須經發(fā)包人驗收合格）。

5.施工場地清潔衛(wèi)生的要求：由承包方按有關規(guī)定負責場地清潔衛(wèi)生。

六、質量標準竣工驗收

1.項目質量：本項目應達到設計圖紙內的工程建設標準以及柳農業(yè)政發(fā)[2017]73號文其中的相關要求；

2.完工后由乙方提出申請，驗收以甲方及相關單位在驗收單簽字或蓋章確認為準。

七、特別約定

1、因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人負責整改直至達到本合同約定的合格標準，所產生的一切費用均由承包人承擔。

2、在履行本合同過程中，若乙方工作人員發(fā)生安全事故或意外傷害或其他法律糾紛的，由乙方自行承擔責任。若相關的裁定書、判決書、調解書等生效法律文書要求甲方承擔法律責任的，甲方可以向乙方追償。

八、違約責任

1.雙方都應嚴格履行合同，不得隨意撤銷、變更、修改或終止合同。如有違反，違約方應賠償對方由此引起的所有損失并承擔由此引起的一切法律責任；

2.工期每逾期一天竣工,乙方向甲方支付項目總承包費的千分之一的賠償款。

九、合同終止

本合同于以下情形之一發(fā)生時終止：

1.本合同雙方經協(xié)商一致，以書面形式終止本合同；

2.任何一方有違約行為，且自收到對方指出其違約行為的書面通知之日起7日內仍未做出補救或補救無效，或任何一方有不能補救的違約行為，對方書面通知解除本合同；

3.依據法律法規(guī)或本合同其他約定終止本合同；

4.本合同已完全履行完畢。

十、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商、簽訂書面補充協(xié)議。

2.凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方有權向甲方住所地有管轄

權的人民法院提起訴訟。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

日期： 日期：