法律知識要點:實務(wù)中, 承包人和發(fā)包人一般會把竣工日期在建設(shè)工程合同中約定,但是,約定的竣工日期不等于實際竣工日期,實際竣工日期容易引起爭議。例如,承包人可能會比合同約定的日期提前完工,但也可能因為不可抗力、合同一方當(dāng)事人違約等原因不能如期完工。 以哪個時間點作為工程的竣工日期很重要,法律意義在于可能會涉及到,支付工程款的本金及利息起算時間、計算違約金的數(shù)額、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等一系列法律問題。 為此,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條的規(guī)定,發(fā)包人和承包對于建設(shè)工程實際竣工時間有爭議的,按照下列具體的方式確定: 1、建設(shè)工程經(jīng)過竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日作為竣工日期,若經(jīng)驗收不合格的,則需要承包人按合同約定標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范進(jìn)行修復(fù),并達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)或符合有關(guān)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范,以重新驗收合格之日作為實際竣工的日期; 2、建設(shè)工程的承包人提交了竣工驗收報告后,而發(fā)包人故意拖延驗收的,則竣工驗收合格的時間就可能延后,此時屬于發(fā)包人違約,以承包人提交竣工驗收報告之日作為工程竣工的日期; 3、如果建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收就被發(fā)包人擅自使用的,則以發(fā)包人實際占有建設(shè)工程之日作為確定竣工日期。 上述是確定建設(shè)工程竣工日期的三種方式,但是從實務(wù)案例來看,確定建設(shè)工程竣工日期的案情中,比上述規(guī)定的情形較為復(fù)雜。例如,建設(shè)工程經(jīng)過竣工驗收,大部分合格的,也有少量建設(shè)工程存在質(zhì)量瑕疵怎么辦?最終法院的判決結(jié)果各不相同。因此,筆者建議遇到此類復(fù)雜問題的,先參考一下當(dāng)?shù)氐乃痉ㄅ欣崆皩Π讣M(jìn)行預(yù)判。 為了更好的閱讀和理解上述法律知識要點,筆者分享一篇相關(guān)的實務(wù)案例,并對案例的內(nèi)容進(jìn)行了相應(yīng)的整理和匯編,案例中觀點僅供學(xué)習(xí)交流所用! 案情簡介 原告建設(shè)工程公司訴稱:2013年10月23日原、被告雙方簽訂《建設(shè)工程施工合同》,約定由原告承包被告位于某工地的土建工程,結(jié)構(gòu)形式地下一層,地上三層,原告按圖紙施工,不包含消防、水電裝修工程。合同約定價款為12300000元,后雙方結(jié)算工程總造價為12800000元。 該工程2014年10月8日驗收合格,但被告至今尚未付清剩余款項,仍欠原告工程款2300000元,經(jīng)原告多次催告,被告仍不予支付。 被告的違約行為侵犯原告的合法權(quán)益,原告為維護(hù)自身的合法權(quán)益,向法院起訴,請求判令:一、被告支付拖欠原告工程款2300000元;二 、被告以1685000元為本金(扣除了保修金615000元)自2014年10月9日起按中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息,并以此標(biāo)準(zhǔn)計算利息至被告付清所有款項之日止。 被告實業(yè)投資公司答辯稱:原告的訴請包括了工程的保修金,但保修金的付款時間未到。原、被告雙方于2015年6月10日對建設(shè)工程進(jìn)行驗收,雖然建設(shè)工程質(zhì)量未達(dá)到合同要求,但在被告急需使用的情況下進(jìn)行了初步的驗收結(jié)算。 判決要點 法院審理認(rèn)為:雙方確認(rèn)建設(shè)工程未按國家規(guī)定進(jìn)行竣工驗收,原告主張未驗收的原因是被告額外違規(guī)加建了工程,被告則主張未驗收的原因是原告工程質(zhì)量不合格。因為雙方均無證據(jù)證明建設(shè)工程未驗收的責(zé)任在對方,而根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第十六條的規(guī)定可以看出,建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)由建設(shè)單位(即被告)進(jìn)行組織。 被告認(rèn)為原告建設(shè)的工程存在質(zhì)量問題,也應(yīng)當(dāng)要求原告整改后再進(jìn)行驗收,而非不作驗收直接使用。因此,法院認(rèn)為建設(shè)工程未驗收的主要責(zé)任應(yīng)在被告方。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條 規(guī)定:建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。因此,由于被告未作驗收而使用了建設(shè)工程,法院對其以工程質(zhì)量問題拒付工程款的主張不予支持。假如建設(shè)工程確存在質(zhì)量問題,被告可以在保修期內(nèi)要求原告承擔(dān)維修責(zé)任。 原告建設(shè)工程公司于2014年10月8日交付該建設(shè)工程給被告實業(yè)投資公司,因此,建設(shè)工程的竣工日期為2014年10月8日,按照雙方施工合同約定,除保修金外的工程款應(yīng)于工程驗收合格后支付,而保修金則于工程竣工后無質(zhì)量問題二年付清。 至今,被告欠原告的工程款,包括保修金,已屆支付期限,原被告雙方確認(rèn)被告尚欠原告工程款為2300000元(含保修金615000元),被告應(yīng)全額支付。 判決結(jié)果 綜上,法院判決:被告實業(yè)投資公司于判決發(fā)生法律效力之日起五日內(nèi)支付原告建設(shè)工程公司工程款人民幣2300000元,并支付逾期付款利息。 律師點評 在該案中,雙方確認(rèn)建設(shè)工程未按國家規(guī)定進(jìn)行竣工驗收,但是被告實業(yè)投資公司已經(jīng)實際在使用該工程,產(chǎn)生了實際交付的效果。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條第三項的規(guī)定,未經(jīng)驗收即使用建設(shè)工程的,從發(fā)包人占有使用的日期視為實際的竣工日期。 因此,該案中從竣工之日,由于被告實業(yè)投資公司作為發(fā)包人,未按合同約定在竣工之后(即2014年10月9日開始)支付工程款,亦從該日期后開始計算工程款的利息。 |
|
來自: 昵稱41659640 > 《常見案例》